„Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1“

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на дейности подробно описани в Техническата спецификация, включващи:
- Дейност 1: „Проектиране, представляващо изготвяне на инвестиционни проекти във две фази („иден проект“ и работен проект“), с включено упражняване на авторски надзор за проектирането“ - Дейност 2: „Извършване на основен ремонт (СМР) и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1., с включен авторски надзор по време на строителството“

Краен срок

Срокът за получаване на офертите беше 2022-09-28. Обществената поръчка беше публикувана на 2022-08-26.

Кой?

• ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД

Какво?

• Строителни и монтажни работи

Къде?

• България

История на обществените поръчки

Дата	Документ
2022-08-26	Обявление за поръчка
2023-02-15	Обявление за възлагане на поръчка

Обявление за поръчка (2022-08-26)
Обект
Обхват на обществената поръчка
Заглавие: Строителни и монтажни работи
Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на дейности подробно описани в Техническата спецификация, включващи: - Дейност 1: „Проектиране, представляващо изготвяне на инвестиционни проекти във две фази („иден проект“ и работен проект“), с включено упражняване на авторски надзор за проектирането“ - Дейност 2: „Извършване на основен ремонт (СМР) и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1., с включен авторски надзор по време на строителството“

Метаданни на обявлението
Оригинален език: български 🗣️
Вид на документа: Обявление за поръчка
Естество на договора: Строителство
Регламент: Европейски съюз
Общ терминологичен речник за обществените поръчки (CPV)
Код: Строителни и монтажни работи 📦
Място на изпълнение
NUTS-регион: България 🏙️

Процедура
Вид на процедурата: Открита процедура
Вид на офертата: Кандидатстване за всички лотове
Критерии за награждаване
Най-ниска цена

Възлагащ орган
Идентичност
Държава: България 🇧🇬
Вид на възложителя: Публичноправна организация
Име на възложителя: Център за психично здраве -софия еоод
Пощенски адрес: бул. СЛИВНИЦА №.309
Пощенски код: 1202
Пощенски град: гр. София
Контакт
Интернет адрес: http://www.cpz-sofiq.com 🌏
Електронна поща: odpzss@mail.bg 📧
Телефон: +359 029318117 📞
URL за документи: https://app.eop.bg/today/234860 🌏
URL за участие: https://app.eop.bg/today/234860 🌏

Препратка
Дати
Дата на изпращане: 2022-08-26 📅
Краен срок за подаване: 2022-09-28 📅
Дата на публикуване: 2022-08-31 📅
Идентификатори
Номер на обявлението: 2022/S 167-472855
Брой на ОВ-S: 167
Допълнителна информация

Учъстникът може да бъде остранен на основание чл.54 ал.1 от ЗОП, чл.55 ал.1 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и в другите предвидени от закона случаи. Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръчка. Към датата на откриване на настоящата процедура, финансиране за изпълнение на предмет на възлагане не е осигурено в необходимия обем. Поради неосигуреното финансиране на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и с оглед на обективната невъзможност за прогнозиране на точния му размер, Възложителят си запазва правото да възложи конкретен етап и/или дейност от предмета на обществената поръчка, в зависимост от финансовите си възможности. В този случай възложените дейности ще могат да се изпълняват самостоятелно от Изпълнителя и ще бъдат обвързани с наличните или получените финансови средства. В случай, че Възложителят не осигури финансиране за изпълнение на конкретен етап и/или дейност от нея, всяка от страните по договора може да поиска прекратяването му след изтичане на тримесечен срок от сключването му или невъзможност за финансиране на изпълнение на конкретен етап и/или дейност от нея, съгласно чл. 114 от ЗОП. За невъзлагането на обществена поръчка или части от нея Възложителят не търпи никакви неблагоприятни последици, в т.ч. неустойки, обезщетения и др.

Допълнителна информация

Учъстникът може да бъде остранен на основание чл.54 ал.1 от ЗОП, чл.55 ал.1 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и в другите предвидени от закона случаи.

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръчка.

Към датата на откриване на настоящата процедура, финансиране за изпълнение на предмет на възлагане не е осигурено в необходимия обем. Поради неосигуреното финансиране на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и с оглед на обективната невъзможност за прогнозиране на точния му размер, Възложителят си запазва правото да възложи конкретен етап и/или дейност от предмета на обществената поръчка, в зависимост от финансовите си възможности. В този случай възложените дейности ще могат да се изпълняват самостоятелно от Изпълнителя и ще бъдат обвързани с наличните или получените финансови средства.

В случай, че Възложителят не осигури финансиране за изпълнение на конкретен етап и/или дейност от нея, всяка от страните по договора може да поиска прекратяването му след изтичане на тримесечен срок от сключването му или невъзможност за финансиране на изпълнение на конкретен етап и/или дейност от нея, съгласно чл. 114 от ЗОП.

За невъзлагането на обществена поръчка или части от нея Възложителят не търпи никакви неблагоприятни последици, в т.ч. неустойки, обезщетения и др.

Обект
Обхват на обществената поръчка
Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на дейности подробно описани в Техническата спецификация, включващи:

- Дейност 1: „Проектиране, представляващо изготвяне на инвестиционни проекти във две фази („иден проект“ и работен проект“), с включено упражняване на авторски надзор за проектирането“ - Дейност 2: „Извършване на основен ремонт (СМР) и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1., с включен авторски надзор по време на строителството“

Очаквана обща стойност: 4 001 390 BGN 💰
Кратко описание:

Обществената поръчка включва изпълнението на дейности подробно описани в Техническата спецификация, включващи:

- Дейност 1: „Проектиране, представляващо изготвяне на инвестиционни проекти във две фази („иден проект“ и работен проект“), с включено упражняване на авторски надзор за проектирането“ При изработването на проектите следва да бъдат спазени всички действащи необходими за съответните части нормативни уредби и други документи, отразяващи добрите практики в проучването и проектирането. В инвестиционния проект се предвиждат продукти /материали и изделия/, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации, на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите;

- Дейност 2: „Извършване на основен ремонт (СМР) и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1., с включен авторски надзор по време на строителството“ Извършване на работа съгласно работния инвестиционен проект и количествените сметки, предписанията и заповедите в Заповедната книга, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка. Изготвяне на съпътстващата документация и всички необходими дейности до окончателното приемане на обекта от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и въвеждането в експлоатация на обекта.

Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

Срокът на валидност на гаранция, трябва да бъде минимум 90 (деветдесет) дни, след изтичане срока на договора и най-дългият гаранционен срок.

Гаранцията, обезпечаваща договора, може да се възстановява или освобождава в 6 месеца след изтичане на всички гаранциони срокове, при условие, че няма установени дефекти, отклонения или други нарушения, които не са покрити от Изпълнителя в определените срокове.

Очаквана стойност без ДДС: 4 001 390 BGN 💰
Продължителност: 12 месеца

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Условия за участие
Годност за упражняване на професионалната дейност:

Участникът, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), за изпълнение на строежи III категория: център за психично здраве, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Регистрацията трябва да е приложима за основните видове строителства от предмета на поръчката, описани съгласно квалификацията им по ЗУТ и Наредба № 1/ 30.07.2003г. за номенклатурата на строежите, както следва:

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители (чл. 137, т.2, б. „д” от ЗУТ), III-та категория: център за психично здраве

Сграда (лечебно заведение за болнична помощ) и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2 – сгради за обслужване в областта на здравеопазването. (чл. 4, ал.5, т.1 и т.2 от наредбата).

При участие на обединения или подизпълнител, същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност, съобразно дела и вида на поръчката, който ще изпълнява.

Икономическо и финансово състояние:

1.Участникът трябва в последните три приключили финансови години (2020, 2019 и 2018) участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:

- Минимален общ оборот: 4 000 000 лв.

- Минимален оборот, попадащ в сферата на строителството: 3 000 000 лв.

*Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборотът, реализиран от строително-монтажни работи – без оглед на категорията на строителство или други специфики.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и преди подписване на договора участниците предоставят:

- Справка за общия оборот и за оборота, попадащ в сферата на строително-монтажните работи

и/или

- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен

- Друг документ, допустим съгласно ЗОП.

2.Участникът трябва да притежава валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ - „Професионална отговорност“ за дейност „строител“, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 с лимит на отговорността покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обектът, предмет на поръчката е III-та категория : център за психично здраве) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава-членка на ЕС или в страна по Споразумението за Европейското икономическо Участникът трябва да притежава валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ -„Професионална отговорност“ за дейност „проектант“, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 с лимит на отговорността покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обектът, предмет на поръчката е III-та категория -център за психично здраве) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава-членка на ЕС или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 171а от ЗУТ.

Икономическо и финансово състояние

3. Участникът трябва да притежава валидна застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ -„Професионална отговорност“ за дейност „проектант“, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл. 171 с лимит на отговорността покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обектът, предмет на поръчката е III-та категория -център за психично здраве) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава-членка на ЕС или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 171а от ЗУТ.

Технически и професионални способности:

1.Да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката - най-малко 2 обект, изпълнен през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под сходен с предмета на поръчката следва да се разбира строително-ремонтни или строително монтажни работи на обекти с обществено обслужващо предназначение и друго от съответния вид на строителството от предмета на поръчката.

За сходни с предмета на поръчката ще се приемат СМР/СРР, квалифициращи се сходно строителство на предмет на поръчката, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 за номенклатурата на отделните строежи, а именно:

Всички строежи от чл. 4, ал.5 от Наредба № 1/ 30.07.2003г., които са с общественообслужващо предназначение съгласно Приложение № 2 от наредбата.

Всеки участник дава данни за) стойността; 2) датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа или на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или на разрешението за ползване или на удостоверението за въвеждане в експлоатация); 3) мястото на изпълнение; 4) вида на изпълнените дейности (строително-монтажни работи или друго), 5) обект на строителна интервенция (сграда и/или друго); 6) получател (наименование на публичния или частен субект, възложил/поръчал изпълнението). Освен декларирането на горните обстоятелства се прилага и удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, което да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2.Всеки участник, попълва декларация свободен текст, с която удостоверява, че против участника няма образувани и водени дела за лошо изпълнение на строителни обекти възложени по реда на ЗОП, както и няма образувани изпълнителни производства.

3.Да разполагат със следния персонал /назначени лица по трудов договор/ за изпълнение на поръчката:Поне по един проектант с висше образование в областта на долупосочените проектни части (или еквивалентно) и пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалентно.

1.Архитектура;

2.Медицинска технология;

3.Строителни конструкции;

4."Електрически инсталации" в т.ч. СОТ, Видеоконтрол, Пожароизвестяване, Контрол на достъп

5.„Водоснабдяване и Канализация“

6."Отопление, вентилация и климатизация"

7.“Енергийна ефективност“

8."Геодезия"

9.„Технологична“

10.„Паркоустройство и благоустройство"

11.„Пожарна безопасност“

12.„План за безопасност и здраве“

13.„План за управление на строителните отпадъци“

14.КСС

Посочените по-горе проектанти, следва да притежават валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност издадено от КАБ/КИИП, съгласно ЗКАИИП, по съответната част, както и професионален опит повече от пет години при изработване на проекти за сходни по обем сгради.При участие на чуждестранни лица те трябва да притежават еквивалентни документи.

Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания и притежават съответните удостоверения, изискващите се за съответната част от инвестиционния проект или еквивалент.

Участникът няма право да променя заявения от него екип, освен при смърт или внезапно възникнала болест на лицето довела до физическа невъзможност същото да продължи работата си обекта.

Всяко едно от лицата от екипа включително и ръководител на проектантския екип трябва да притежава пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници.

Минимално(и) ниво(а) на стандарти:

Продължение на III.1.3

Да има учестие в предложеното качество в изпълнението на минимум 2 (два) проекта, идентични или сподни с предмета на обществената поръчка.Под „проектиране, идентично или сходно с предмета на поръчката“ следва да се разбира изготвяне на технически или работен инвестиционен проект за изпълнение на строително-монтажни работи в областта на сградното или пътното строителство. Лицето следва да удостовери, че притежава минимум 5 (пет) годишен професионален опит в предложеното качество в изпълнението.Екип за изпълнение на СМР:

Ръководител на обекта – строителен инженер, минимум 3 (три) години професионален опит и участие като „Ръководител“ или „Зам. ръководител на обект“ или „Групов технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;

Технически ръководител – технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

Експерт ,,Геодезия” – да притежава висше строително образование, специалност ,,Геодезия” или еквивалентна, професионален опит от минимум 3 (три) години и да е извършвал геодезически дейности в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

Експерт по контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, професионален опит от минимум 3 (три) години и да е извършвал дейности в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката;

Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

4.Да разполагат минимум с 15 работника на трудов договор, ангажирани с изпълнение на строителни дейности и минимум един ръководен служител с висше образование Строителен инженер или Промишлено и гражданско строителство или еквиалентно.

Процедура
Правно основание: 32014L0024
Час за получаване на офертите: 23:59
Езици, на които могат да се подават офертите или заявленията за участие: български 🗣️
Срок на валидност на офертата: 6 месеца
Дата на отваряне на офертите: 2022-09-30 📅
Час на отваряне на офертите: 11:00
Място: В системата

Възлагащ орган
Идентичност
Национален регистрационен номер: 000770257
Контакт
Звено за контакт: Emil Pentchev Graschnov
Интернет адрес: www.cpz-sofiq.com 🌏
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21328 🌏
URL на документите: https://app.eop.bg/today/234860 🌏

Препратка
Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за обществената поръчка.

Към датата на откриване на настоящата процедура, финансиране за изпълнение на предмет на възлагане не е осигурено в необходимия обем. Поради неосигуреното финансиране на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и с оглед на обективната невъзможност за прогнозиране на точния му размер, Възложителят си запазва правото да възложи конкретен етап и/или дейност от предмета на обществената поръчка, в зависимост от финансовите си възможности. В този случай възложените дейности ще могат да се изпълняват самостоятелно от Изпълнителя и ще бъдат обвързани с наличните или получените финансови средства.

В случай, че Възложителят не осигури финансиране за изпълнение на конкретен етап и/или дейност от нея, всяка от страните по договора може да поиска прекратяването му след изтичане на тримесечен срок от сключването му или невъзможност за финансиране на изпълнение на конкретен етап и/или дейност от нея, съгласно чл. 114 от ЗОП.

За невъзлагането на обществена поръчка или части от нея Възложителят не търпи никакви неблагоприятни последици, в т.ч. неустойки, обезщетения и др.

Допълнителна информация
Орган за преглед
Име: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Пощенски град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България 🇧🇬
Телефон: +359 29356113 📞
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 📧
Факс: +359 29807315 📠
Интернет адрес: http://www.cpc.bg 🌏
Информация относно сроковете за подаване на жалби: чл.197 ал.1 от ЗОП
Източник: OJS 2022/S 167-472855 (2022-08-26)

Обявление за възлагане на поръчка (2023-02-15)
Обект
Обхват на обществената поръчка
Кратко описание:

Обществената поръчка включва изпълнението на дейности подробно описани в Техническата спецификация, включващи: - Дейност 1: „Проектиране, представляващо изготвяне на инвестиционни проекти във две фази („иден проект“ и работен проект“), с включено упражняване на авторски надзор за проектирането“ - Дейност 2: „Извършване на основен ремонт (СМР) и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1., с включен авторски надзор по време на строителството“ Извършване на работа съгласно работния инвестиционен проект и количествените сметки, предписанията и заповедите в Заповедната книга, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.

Метаданни на обявлението
Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
Общ терминологичен речник за обществените поръчки (CPV)
Допълнителен CPV код: Строителни и монтажни работи 📦
Място на изпълнение
NUTS-регион: София (столица) 🏙️

Процедура
Вид на офертата: Не е приложимо

Възлагащ орган
Контакт
Интернет адрес: https://app.eop.bg/buyer/21328 🌏
Електронна поща: mariana_marinova67@abv.bg 📧

Препратка
Дати
Дата на изпращане: 2023-02-15 📅
Дата на публикуване: 2023-02-20 📅
Идентификатори
Номер на обявлението: 2023/S 036-105846
Препратка към обявление: 2022/S 167-472855
Брой на ОВ-S: 36
Допълнителна информация

С решение № 1490 от 10.02.2023г. по адм.д. 11980/2022г. на IV отделение при ВАС, съдът е оставил в сила решение № 930 от 24.11.2022г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-678/2022г., с което е отменено Решение № F266762/26.08.2022 г. на управителя на “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ“ ЕООД, с което се открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1.“ Уникален номер на процедурата за възлагане на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП 01518-2022-0009.

Обект
Обхват на обществената поръчка
Кратко описание:

- Дейност 1: „Проектиране, представляващо изготвяне на инвестиционни проекти във две фази („иден проект“ и работен проект“), с включено упражняване на авторски надзор за проектирането“ При изработването на проектите следва да бъдат спазени всички действащи необходими за съответните части нормативни уредби и други документи, отразяващи добрите практики в проучването и проектирането. В инвестиционния проект се предвиждат продукти /материали и изделия/, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации, на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите;

Място на изпълнение
Основен обект или място на изпълнение: гр.София, бул. Сливница № 309

Възлагащ орган
Контакт
Звено за контакт: Марияна Димитрова Маринова

Препратка
Допълнителна информация

г. на управителя на “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ“ ЕООД, с което се открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1.“ Уникален номер на процедурата за възлагане на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП 01518-2022-0009.

Допълнителна информация
Орган за преглед
Информация относно сроковете за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва пред КЗК в 10-дневен срок от връчването му.

Източник: OJS 2023/S 036-105846 (2023-02-15)

Нови обществени поръчки в свързани категории 🆕

Строителни и монтажни работи (>20 нови обществени поръчки)